Протокол вскрытия конвертов с заявками

Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и содержит наиболее лучшие условия выполнения работ.
Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.
Участники процедур закупок имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедур закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора установлены настоящей документацией о закупке.
Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке и заявкой участника процедуры закупки, с которым заключается такой договор.
После определения победителя конкурентной закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем такой закупки либо при уклонении победителя такой закупки от заключения договора с участником процедуры закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников закупки путем запроса котировок, путем запроса предложений — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников закупки путем запроса котировок, путем запроса предложений — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

В случае отказа от заключения договора с победителем закупки Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, и, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.
Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.
При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.
При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика по договору, права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

13.Не допускается взимание с участника процедуры закупки платы за участие в запросе предложений.

Документация о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края http://atamanovka-di.zabguso.ru за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса.
Документация о запросе предложений разрабатывается и утверждается Организатором торгов.
Документация о запросе предложений должна содержать:

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

2) требования к описанию участниками такой закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

3) место, условия и сроки (периоды) выполнения работ;

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

5) форма, сроки и порядок оплаты работы;

6) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;

8) требования к участникам такой закупки;

9) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

10) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

11) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

12) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

13) срок, в течение которого победитель закупки должен подписать проект договора.

14) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем работ;

15) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. Размер обеспечения исполнения договора может быть от пяти до тридцати процентов цены договора, заключаемого по результатам закупки. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору с подрядчиком плюс до 60 дней.

К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений.
Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в документации о запросе предложений. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым ими работам, к условиям исполнения договора.
Со дня размещения на сайте документации о проведении запроса предложений Организатор торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о проведении запроса предложений в форме бумажного документа. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.
Предоставление документации о запросе предложений до размещения документации о проведении запроса предложений не допускается.
Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Организатор торгов обязан направить в форме бумажного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
Организатор торгов по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений соответствующая информация размещается на сайте http://atamanovka-di.zabguso.ru. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системна сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.
Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены в документации о запросе предложений.
Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка, фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:

для юридического и физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:

1) заполненную форму заявки на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями документации о запросе предложений;

2) сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) анкету участника процедуры закупки по установленной в документации о запросе предложений форме;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте документации о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте документации о проведении запроса предложений;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела — руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника выполнение работ являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

е) в случаях, предусмотренных документацией о запросе предложений, справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений.

3) предложение о выполняемых работах, оказываемых услугах, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристиках;

4) предложение о цене договора;

При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о проведении запроса предложений, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование;

Все листы заявки на участие в запросе предложений, все листы тома заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений и том заявки на участие в запросе предложений должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника процедуры закупки (для юридических лиц) и подписаны участником процедуры закупки или лицом, уполномоченным таким участником процедуры закупки. Соблюдение участником процедуры закупки указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений, поданы от имени участника процедуры закупки, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений и тома заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений.
Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в момент вскрытия конвертов с такими заявками.
Организатор торгов сохраняет защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность конвертов с заявками и обеспечивает, чтобы содержание заявки на участие в запросе предложений рассматривалось только после вскрытия конвертов с заявками.
Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запросе предложений в любое время до момента вскрытия комиссией по осуществлению закупки путем запроса предложений конвертов с заявками на участие запросе предложений.
Каждый конверт с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в срок, указанный в документации о запросе предложений, регистрируется Организатором торгов. По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в запросе предложений, Организатор торгов выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в установленном настоящим Положением порядке. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией о запросе предложений, Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в запросе предложений обязан передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений.
В день, во время и в месте, указанные в документации о проведении запроса предложений, комиссией по осуществлению закупки путем запроса предложений вскрываются конверты с заявками на участие в запросе предложений. В случае, установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в запросе предложений, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе предложений такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных документацией о запросе предложений, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в запросе предложений, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании запроса предложений несостоявшимся.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений ведется комиссией по осуществлению закупки путем запроса предложений и подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупки путем запроса предложений непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений. Указанный протокол размещается не позднее чем через один день со дня подписания такого протокола.
Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в запросе предложений в тот же день возвращаются участникам процедуры закупки.
Комиссия по осуществлению закупки путем запроса предложений рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в запросе предложений на соответствие требованиям, установленным документацией о запросе предложений, и соответствие участников процедуры закупки требованиям. Срок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений не может превышать одного рабочего дня со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений комиссией по осуществлению закупки путем запроса предложений принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, участником запроса предложений или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в запросе предложений.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе предложений принято решение об отказе в допуске к участию в запросе предложений всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений и признании участником запроса предложений только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.

Комиссия по осуществлению закупки путем запроса предложений производит оценку и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками запроса предложений.

Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений осуществляются комиссией по осуществлению закупки путем запроса предложений в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки, которые установлены в документации о запросе предложений. Сумма значимостей всех критериев должна составлять сто процентов.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе предложений, комиссия по осуществлению закупки путем запроса предложений должна оценивать и сопоставлять такие заявки по:

1) цена договора;

2) сроки выполнения работ;

3) Квалификация участника:

— обеспеченность кадровыми ресурсами .

Порядок оценки заявок на участие в запросе предложений устанавливается в документации о запросе предложений.
Победителем в проведении запроса предложений признается участник процедуры закупки, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и предложению которого присуждено первое место.
Комиссия по осуществлению закупки путем запроса предложений ведет протокол рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения рассмотрения, оценки и сопоставления таких заявок, об участниках запроса предложений, заявки на участие в запросе предложений которых были рассмотрены, об условиях исполнения договора, предложенных в таких заявках, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в запросе предложений, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в запросе предложений порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок путем запроса предложений и Заказчиком в день окончания проведения рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Организатора. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю запроса предложений один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса предложений в заявке на участие в запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к документации о запросе предложений.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений размещается на сайте http://atamanovka-di.zabguso.ru не позднее чем через два дня после дня подписания указанного протокола.

РАЗДЕЛ II

Порядок оценки заявок

При оценке заявок Комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями:

Критерии оценки	Значимость критерия
Цена договора	50 %
Сроки выполнения работ	30 %
Квалификация участника: — Обеспеченность кадровыми ресурсами	20 %

Цена договора – 50 % (весовой коэффициент – 0,50);
Сроки выполнения работ – 30 % (весовой коэффициент – 0,30)
Квалификация участника процедуры закупки– 20% (весовой коэффициент – 0,20)

Порядок оценки по критерию «Цена договора».

Максимальное количество баллов, присуждаемых по критерию «Цена договора» — 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по ценовому критерию, определяется по формуле: A Amax-Ai

Rцi = ————— x 100,

где: Amax

Rцi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации;

Ai – предложение i-го участника по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость – 0,50.

Порядок оценки по критерию «Сроки выполнения работ».

Максимальное количество баллов, присуждаемых по критерию «Сроки выполнения работ» — 100 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по ценовому критерию, определяется по формуле:

Amax — Ai

Rсi = ————— x 100,

Amax

где:

Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – сроки выполнения работ в днях, установленные в документации;

Ai – предложение i-го участника по срокам выполнения работ.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки выполнения работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость – 0,30.

Порядок оценки по критерию «Квалификация участника процедуры закупки».

Максимальное количество баллов, присуждаемых по критерию «Квалификация участника» — 100 баллов, подтверждается справкой о кадровых ресурсах в соответствии с Формой № 4

Рейтинг, присуждаемый заявке по ценовому критерию, определяется по формуле:

Amax — Ai

Rki = ————— x 100,

Amax

где:

Rki – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax – квалификация участника;

Ai – предложение i-го участника по количеству работников.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «сроки выполнения работ» умножается на соответствующую указанному критерию значимость 0,20

При указании в заявках несколькими участниками одинаковых показателей предложений (в том числе, наиболее низкой цены товаров, работ, услуг, минимальных сроков выполнения работ, иных показателей) победителем признается участник закупки, предложение которого поступило ранее заявок других участников закупки.

Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления заявок участников оформляется протоколом.

В случае, если в протоколе, составленном при проведении запроса предложений, были обнаружены ошибки, опечатки и/или иные несоответствия сведениям, указанным в заявках участников или в документации о закупке, Заказчик вправе устранить обнаруженные недостатки путем составления новой редакции протокола либо путем внесения изменений в имеющийся протокол. Новая редакция протокола (изменения в протокол) публикуется на сайте в течение трех дней со дня подписания.

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Данные условия проведения запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей документации, уточняют и дополняют ее положения:

№ п/п	Наименование	Содержание
1	Наименование организатора торгов	АГУСО «Содружество» Место нахождения заказчика: Забайкальский край, Читинский район, пгт. Аиамановка, ул. Целинная, 26а
2	Контактное лицо (электронная почта, телефон)	Адрес электронной почты: sodrujestvo2006@mail.ru Контактное лицо: Адер Елена Анатольевна Номер контактного телефона: (3022) 32-57-40
3	Наименование, вид закупки	запрос предложений на выполнение комплекса работ по строительству жилого дома для обеспечения жилым помещением гражданина в с.Танха Забайкальского края
4	Предмет договора	выполнение комплекса работ по строительству жилого дома для обеспечения жилым помещением гражданина в
4	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ	Место выполнения работ: Забайкальский край, с. Танха. Количенство домов – 8. Срок выполнения работ устанавливается с даты подписания Договора по «20» сентября 2018 г. Промежуточные сроки выполнения работ по отдельным этапам согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (приложение к Договору).
5	Требования к качеству, техническим характеристикам, к срокам и объемам предоставления гарантий качества и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ	В соответствии с техническим заданием и проектом договора.
6	7.1. Сведения о начальной (максимальной) цене закупки	Начальная (максимальная) цена составляет – 4 922 744,00 рублей. Общая цена Договора включает в себя стоимость Работ, с учетом всех налогов и сборов, государственных пошлин, таможенных платежей и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. Иные расходы Исполнителя подлежат возмещению исключительно при наличии их согласования с Заказчиком, путем подписания Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6	7.2. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы выполняемых работ	Не установлено.
7	Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ	В соответствии с проектом договора и техническим заданием
8	Валюта закупки	Российский рубль
9	Официальный язык запроса предложений	Русский
10	11.1.Требования к участникам закупки	В соответствии с документацией о проведении запроса предложений
10	11.2. Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений и требования к их содержанию	В качестве документов, прилагаемых к заявке, в обязательном порядке, участником закупки предоставляется: 1.Заявка 2. Анкета 3. полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте документации о проведении запроса предложений выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте документации о проведении запроса предложений; 4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела — руководитель). В случае если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5. копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц); 6. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора. В случае если для данного участника выполнение работ являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо; 7. справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в запросе предложений. 8. предложение о выполняемых работах, оказываемых услугах, которые являются предметом договора, их количественных и качественных характеристиках; 9. предложение о цене договора; При представлении заявки, содержащей предложение о цене договора на 25 или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации о проведении запроса предложений, участник, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование
11	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора. Условия их привлечения.	Допускается
12	Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о запросе предложений	Любой участник закупки вправе направить запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений со дня опубликования на сайте документации о проведении запроса предложений не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока подачи заявок. Дата начала предоставления разъяснений положений документации «29» апреля 2018 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации «03» мая 2018 года.
13	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений	18 ч 00 м. «03» мая 2018 года. Заявки подаются по адресу: г. Чита, ул. Курнатовского, 7, 3 этаж, 51 кабинет
14	Срок окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений (дата подведения итогов запроса)	«04» мая 2018 года
15	Обеспечение заявки на участие в запросе предложений	Не установлено.
16	Обеспечение исполнения договора	Не установлено
17	Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок	В соответствии с разделом II
18	Срок подписания договора по результатам проведения запроса предложений	Заключение договора по итогам проведенного запроса предложений производится не поздне 11 мая 2018 года.

РАЗДЕЛ IV ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

ФОРМА № 1

(фирменный бланк претендента на участие в запросе предложений)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(ЗАЯВКА)

Изучив документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора ________________________________________________________________________________

(название предмета запроса предложений)

мы(я),

_____________________________________________________________________________________

(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, место жительства, год и место рождения, паспортные данные, ИНН, номер контактного телефона; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, дата и место государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, паспортные данные, ИНН, ОГРНИП, номер контактного телефона; для организаций – фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, дата государственной регистрации в качестве юридического лица, место нахождения, фактический адрес, ОГРН, ИНН, номер контактного телефона)

в лице ___________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя/уполномоченного представителя, фамилия, имя, отчество (полностью)

действующего на основании, ___________________________________________________________,

(основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица)

уполномоченного в случае признания нас(меня) победителем запроса предложений подписать договор, согласны(ен) заключить договор и исполнить договор в точном соответствии с условиями, предусмотренными в извещении и документации о проведении запроса предложений и ценой, на следующих условиях.

Предложение о цене договора _____________________________(__________________)___________рублей _______ копеек, с учетом НДС ____% — ____________ (____________) __________ рублей _________ копеек

________________________________ является/не является плательщиком НДС.

(наименование участника закупки) (нужное подчеркнуть)

___________________________________________ согласно с тем, что, если не были учтены

( наименование участника закупки)

какие-либо факторы, влияющие на стоимость товаров (работ, услуг), которые должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствии с договором, данные товары (работы, услуги) в любом случае будут поставлены (выполнены, оказаны) в полном соответствии с извещением и документацией о проведении запроса котировок, в пределах предлагаемой цены договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации.

Настоящая заявка на участие в запросе предложений имеет правовой статус оферты и действует до подписания договора, заключаемого по результатам процедуры.

Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе предложений, что заключение договора по результатам процедуры является правом, а не обязанностью Заказчика, победитель запроса предложений (либо участник запроса предложений, с которым может быть заключен договор) не вправе понудить Заказчика к заключению договора.

Мы признаем, что самостоятельно несем все расходы, риски и возможные убытки, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в запросе предложений и заключением договора.

Настоящим подтверждаем, что ______________________________________________

(наименование участника закупки)

не находится в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признанно по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), и деятельность его не приостановлена.

В случае признания нас победителем запроса предложений мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.

В случае если наше предложение о цене договора будет следующим после предложенного победителем, а последний будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и условиями нашей заявки.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о проведении запроса предложений, информация по сути нашей заявки представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

№ п/п

Наименование документа

Число страниц

Настоящим заявлением гарантируем(ю) достоверность предоставленной нами (мной) в заявке информации.

Настоящим подтверждаем(ю), что ознакомлен(ы) с Положением о закупках, с документацией о проведении запроса предложений, в том числе с техническим заданием, проектом договора и принимаем их в полном объеме.

Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку моих личных данных, в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).

Руководитель организации /

уполномоченный представитель участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

__________________________________________________________________________ (должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в запросе предложений)

ФОРМА № 2

Приложение № 1 к заявке

на участие в запросе предложений

от «___» ___ 20________ г. № ______

АНКЕТА

№	Наименование	Сведения участника запроса предложений
1	а) для физических лиц – фамилия, имя, отчество, год и место рождения б) для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, в) для организаций – фирменное наименование (наименование) полное и сокращенное
2	Организационно — правовая форма (для юридических лиц)
3	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
4	Дата и место государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
5	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано); паспортные данные для физического лица
6	Виды деятельности
7	ИНН (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц), КПП, ОГРН, ОКПО (для юридических лиц), ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей)
8	Юридический адрес (страна, адрес) / место проживания для физических лиц
9	Почтовый адрес (страна, адрес)
10	Фактическое местоположение
11	Телефоны (с указанием кода города)
12	Факс (с указанием кода города)
13	Адрес электронной почты
14	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
15	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке участника конкурса, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
16	Фамилия, имя и отчество руководителя участника закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
17	Орган управления участника закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой, является предметом настоящего запроса предложений и порядок одобрения соответствующей сделки
18	Фамилия, имя и отчество уполномоченного лица участника закупки с указанием должности, контактного телефона, электронной почты

Руководитель организации /

уполномоченный представитель

участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

___________________________________________________________

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие в закупке)

ФОРМА № 3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ)

Наименование выполняемых работ: ______________________________________________________________________________________.

Выполнение работ по _________________________________ включает в себя (например – составление отчетов, их корректировка и прочее):

(наименование закупки, в т.ч. № извещения)

________________________________________________________________________________________________________________________

Объем выполняемых работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок и период выполнения работ:

________________________________________________________________________________________________________________________

Место выполнения работ: _______________________________________________________________________________________________

Технические и функциональные характеристики выполняемых работ:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель организации / уполномоченный представитель участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие закупке)

ФОРМА № 4*

*Не является обязательным

Приложение № _ к заявке на

участие в запросе предложений

от «___» _______ 20__ г. № _____

Справка о кадровых ресурсах

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

№ п/п	Фамилия, имя, отчество специалиста	Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр.	Должность	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет
Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист)



…
Специалисты (в том числе эксперты, сметчики, строители, специалисты по гарантийным обязательствам и т.д.)



…
Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)



…

Таблица-2. Прочий персонал

Группа специалистов	Штатная численность, чел.
Руководящий персонал
Инженерно-технический персонал
Рабочие и вспомогательный персонал

Руководитель организации / уполномоченный представитель участника закупки

_________________/_________________________________

(подпись) (Фамилия, имя, отчество) М.П.

___________________________________________________________________________________________________________________

(должность, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки на участие закупке)

РАЗДЕЛ V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (требования к материалам)

	Фундаменты
1	Бетон	плотность — 2400 кг/м3; объемная — В7,5 (98 кг/см2); водонепроницаемость -W4; подвижность масса -1840 кг; прочность — до П4; жесткость — Ж4; морозоустойчивость- F100.
2	Битум	Температура плавления 50 град С Плотность массы 1000 кг\м3 Время высыхания при температуре +20 град С 36-48 часов Сухой остаток 50-60 % Усадка по объему 26-40 % Адгезионная прочность к бетону 0,1 мПа (1кг\с
3	Рубероид	Содержание битумных веществ не более 0,8 кг/м кв. Отношение массы битума-пропитки к картонной основе 1,25-1,4 : 1. Прочность на разрыв 333 Н. Плотность 0,4 кг/м кв.
	Стены
1	Брус	Брус толщиной 180, 150, 100 мм строганный
	Перекрытие
1	Доски	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100-140 мм


	Проемы
1	Оконный блок из ПВХ	Цвет профиля белый, пятикамерная система, толщина профиля 70 мм, коэфициент сопротивления теплопередачи 0,76 м2 С/Вт, морозостойкость -60 град., повышенная теплоизоляция, воздухо и водонепроницаемость: до группы нагрузок «С»
2	Подоконники	Подоконные доски из ПВХ с водоотталкивающей, негигроскопичной, стойкой к механическим воздействиям, устойчивой к изменению температур, устойчивой к химическим моющим веществам- поверхностью
3	Блок дверной утеплённый с замком	Дверная коробка металлическая, утепленная. Полотно из стального листа, толщиной 2,5 мм. Внутренняя часть полотна выполнена из листа МДФ. Толщина стальной двери 8 см. Полость между листами заполняется наполнителем из пенопласта.
	Перекрытие
1	Пиломатериал хвойных пород	Брус толщиной 180 мм
		Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100-140 мм


	Кровля
1	Доски	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100-140 мм, толщиной 36 мм
2	Профлист	Ширина листа габаритная 1051 мм Ширина листа полезная 1000 мм Высота профиля 21 мм Толщина металла 0,7 мм
3	Минплита	Плотность кг/м3 125 Длина мм 1000 Ширина мм 500 Толщина мм 120 Прочность на сжатие при 10% -й деформации кПа, не менее 10 Теплопроводность при 25 С Вт/(м.К), не более 0,037 Сжимаемость %, не более 7 Влажность по массе %, не более 0,5 Содержание органических веществ, по массе %, не более 4,0 Горючесть группа НГ
	Полы
1	Доски	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100-140 мм, толщиной 36 мм
	Печь
1	Кирпич	Керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	Надворный туалет
1	Доски	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 100-140 мм, толщиной 36 мм
		бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 50х50 мм
	Ограждение
1	Столбы	Столбы из лиственных пород диаметром 22 см
2	Прожилины	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 50х50 мм
3	Штакетник	Доски обрезные хвойных пород шириной 50 мм, толщиной 25 мм

РАЗДЕЛ VI ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт

на выполнение комплекса работ по строительству жилого дома

для обеспечения жилым помещением гражданина

в с.Танха Забайкальского края

№._________________

« »___________ 2018 г.

_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, уполномоченного лица гражданина, обеспечиваемого жильем)

_________________________________________________________________________,

(паспортные данные уполномоченного лица гражданина, обеспечиваемого жильем)

действующая на основании доверенности _____________________, в интересах гражданина ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, гражданина, обеспечиваемого жильем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

_________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, гражданина, обеспечиваемого жильем)

_________________________________________________________________________,

(паспортные данные гражданина, обеспечиваемого жильем)

именуемый в дальнейшем «Плательщик», с одной стороны,

и ___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны»,

на основании протокола проведения процедуры определения поставщика услуг в форме запроса предложений № ___ от __________ заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по строительству жилого дома для обеспечения жилым помещением гражданина _______________________ в с.Танха Забайкальского края, (далее — Объект), включая: получение технических условий на инженерное обеспечение объекта, получение разрешения на строительство объекта, выполнение строительно-монтажных работ, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, обеспечение соблюдения требований проектной документации, технических регламентов, требований градостроительного плана земельного участка, техники безопасности в процессе указанных работ, обеспечения безопасности работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, и передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в настоящем Контракте.

Общая площадь Объекта ________ кв.м.

Требуемые характеристики Объекта изложены в Техническом задании на строительство жилого дома, а также в требованиях к материалам, являющемся приложением № 1 к Контракту и его неотъемлемой частью.

1.2. Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат. Плательщик обязуется уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Финансирование строительства Объекта, указанного в п. 1.1 настоящего Контракта, осуществляется за счет средств гражданина __________________________.

Управление контрактом

2.1. Интересы Заказчика по управлению контрактом представляет ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края, действующий на основании договора о предоставлении социальных услуг в стационарной форме от 14.07.2017 года № 1118, который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по объекту, выполнять контроль выполнения работ по Контракту.

2.2. Интересы Подрядчика по управлению контрактом представляет __________________________________, действующий на основании _____________.

Цена работ и порядок оплаты

3.1. Цена работ по Контракту составляет _______ (_____) рублей __ (___) копеек, (далее — Цена Контракта). Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Цена контракта может изменяться в ходе его исполнения только по соглашению сторон.

3.2. Цена Контракта включает в себя все расходы и издержки Подрядчика, необходимые для выполнения работ по Контракту, включая, но не ограничиваясь, расходами по закупке, доставке к месту производства работ оборудования, материалов, доставке, проживанию и оплате труда работников, расходы по оплате работ, услуг субподрядчиков.

Этап исполнения контракта — 2018 год.

3.3. Основанием для оплаты по факту выполненных работ являются оформленные, в установленном порядке, акт выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и представленные Подрядчиком Заказчику документы, предусмотренных пунктом 7.5 Контракта.

3.4. Плательщик осуществляет оплату по контракту за фактически выполненный объем работ, согласно подписанных актов приемки выполненных работ, справок формы КС-2 и КС-3 в пределах указанной суммы – цены контракта.

Плательщик перечисляет денежные средства на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 30 календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ. Окончательный расчет по настоящему Контракту производится не позднее 30.10.2018г.

3.5. Обязательство Плательщика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в Контракте.

3.6. По соглашению сторон цена контракта может изменятся но не более чем на 10% от цены договора в сторону увеличения.

Сроки выполнения работ

4.1. Срок начала работ по Контракту — с даты подписания настоящего Контракта (начальный срок выполнения работ).

4.2. Работы по Контракту должны быть завершены и результат работ должен быть передан Заказчику не позднее 20 сентября 2018 года (конечный срок выполнения работ).

4.3. Начальный, конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с Календарным графиком работ, являющимся приложением № 2 к Контракту и являющимся его неотъемлемой частью.

4.4. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

Права и обязанности Заказчика, Плательщика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и ежемесячно проверять журнал производства работ.

5.1.4. Осуществлять своими силами и (или) путем привлечения третьих лиц, в том числе лица указанного в пункте 2.1. Контракта, контроль за ходом выполнения Подрядчиком Контракта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ).

5.1.5. При обнаружении финансовыми и (или) иными контрольными органами несоответствия объема и стоимости, выполненных Подрядчиком работ, проектной документации и смете, актам по форме № КС-2, справкам по форме № КС-3, вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.1.6. Реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Определить своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной, рабочей документации.

5.2.2. Выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Контрактом.

5.3. Плательщик обязуется оплатить исполненные по Контракту работы в порядке и на условиях предусмотренных разделом 3 Контракта.

Права и обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик вправе:

6.1.1. Привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту других лиц (субподрядчиков), обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.

6.1.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

6.1.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Подрядчик обязан:

6.2.1. В день подписания Контракта, предоставить в адрес Заказчика календарный график работ со сроками выполнения работ, без изменения срока окончания выполнения работ, предусмотренного пунктом 4.2. Контракта.

6.2.2. Получить в установленном порядке технические условия на инженерное обеспечение объекта; получить разрешение на строительство Объекта.

6.2.3. Выполнить все работы по строительству Объекта с надлежащим качеством и в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом. При невозможности выполнить какие-либо из работ своевременно и (или) в полном объеме незамедлительно письменно сообщить об этом Заказчику.

6.2.4. Использовать в строительстве Объекта материалы надлежащего качества. Соответствие качества материалов, оборудования, конструкций, используемых в строительстве Объекта, предъявляемым требованиям должно быть подтверждено соответствующими документами.

6.2.5. Обеспечивать доступ на территорию, на которой осуществляются строительство Объекта, представителей Заказчика, органов государственного строительного надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать Заказчика, представителей органов государственного строительного надзора о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов.

6.2.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий, предусмотренных проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями технических регламентов.

6.2.7. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями. Согласовать с уполномоченными органами в установленном порядке порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

6.2.8. Обеспечить ежедневное ведение журнала производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, и ежемесячно предоставлять указанный журнал Заказчику.

6.2.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Обеспечить в установленном порядке охрану Объекта до даты выдачи Разрешения на ввод объектов в Эксплуатацию.

6.2.10. В течение 5 (пяти) дней со дня утверждения акта приемки объекта капитального строительства приемочной комиссией вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие подрядчику или субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

6.2.11. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и гражданско-правовую ответственность за нарушение границ земельного участка.

6.2.12. Произвести лабораторные испытания выполненных электромонтажных и пусконаладочных работ, предоставить протоколы испытаний. Протоколы испытаний должны быть действующими до ввода объектов в эксплуатацию.

Получить разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, лимиты на размещение отходов. Осуществить природоресурсные платежи, в том числе плату за загрязнение окружающей среды, в установленном законодательно порядке.

Представить договора на вывоз и утилизацию бытового мусора со строительной площадки объекта.

6.2.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6.2.14. Нести расходы по содержанию Объекта до сдачи результата работ подрядчиком и приемки их Заказчиком по акту приемки объекта капитального строительства, обеспечить постоянное нахождение на Объекте своего представителя, назначаемого приказом руководителя подрядчика, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.

6.2.15. Нести затраты по временному инженерному обеспечению Объекта до даты выдачи Разрешения на ввод объектов в Эксплуатацию.

6.2.16. В срок до 01 июня 2018г. предоставить копии договоров с подрядными организациями, выполнивших работы на объектах или поставлявших оборудование, с разделом, где указаны их гарантийные обязательства. В случае ликвидации или реорганизации подрядчика до истечения гарантийного срока указанного в п.9.2, право требования подрядчика к подрядным организациям об устранении недостатков выполненных ими работ или гарантий на поставленное оборудование, переходят к Заказчику, о чем должно быть указано в договоре подряда. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками и представлять информацию обо всех субподрядчиках, заключивших договоры с подрядчиком.

6.2.17. Обеспечивает ограждение мест производства работ, изготавливает и устанавливает за свой счет на объекте информационный щит – паспорт объекта, с указанием вида работ, наименование и контактные данные заказчика, подрядчика, сроки начала и окончания проведения работ.

6.2.18. Своевременно предоставлять Заказчику для проверки необходимую исполнительно-техническую документацию на выполненные работы (акты на скрытые работы, акты на ответственные конструкции, исполнительные съемки, документы подтверждающие качество применяемых материалов, паспорта на применяемое оборудование, другую документацию в соответствии с нормативными актами о ведении исполнительно-технической документации при строительстве).

6.2.19. Еженедельно предоставлять Заказчику отчет о выполняемых на объекте работах.

Порядок приемки выполненных работ и порядок расчетов

7.1. Окончательная приемка результатов выполненных работ осуществляется после выполнения подрядчиком всего объема работ по Контракту.

7.2. Приемка скрытых работ и приемка ответственных конструкций удостоверяется соответственно актом освидетельствования скрытых работ и актом промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанными Сторонами.

О готовности скрытых работ и готовности отдельных ответственных конструкций Подрядчик извещает Заказчика не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.

Подрядчик может приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

7.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания двустороннего акта подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок своими силами и без увеличения цены Контракта, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

В случае отказа подрядчика подписать двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие подрядчика. При этом Заказчик вправе для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет подрядчика.

7.5. Приемка результатов работ осуществляется на основании:

акта по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3;
подтверждающей документации (технические отчеты, документы, проектная документация, исполнительная документация и т.д.), согласованной с Заказчиком.
надлежащим образом оформленного счета-фактуры на сумму, соответствующую стоимости выполненных работ.

Работы считаются завершенными только после подписания заказчиком всех справок по форме № КС-3 и актов по форме № КС-2, оформляющих выполненные работы.

7.6. Подрядчик подготавливает, подписывает и направляет Заказчику акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и счет-фактуру, которые представляются в 3 экземплярах, а также иные документы, указанные в пункте 7.5 Контракта.

Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, подписывает акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3 и возвращает 1 экземпляр подрядчику, или направляет обоснованный отказ.

Заказчик вправе не подписывать справки по форме № КС-3 и акты по форме № КС-2 до момента предоставления ему подрядчиком оригиналов всех обязательных документов, указанных в пункте 7.5 Контракта, необходимых для выполнения работ, и счета-фактуры.

7.7. Работы по Контракту считаются окончательно выполненными только после предоставления Заказчику завершенного строительством Объекта, исполнительной документации на такие работы, как они описаны в настоящем Контракте и приложениях к нему, подписания обеими Сторонами итогового акта приема-передачи результатов выполненных работ и получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

7.8. Сдача Подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) окончательного результата работ осуществляются в следующем порядке:

7.8.1. Сдача подрядчиком и приемка Заказчиком (приемочной комиссией) результата работ (законченного строительством Объекта) осуществляется в срок до 20.09.2018 года и оформляется подписанием акта приемки объекта капитального строительства (КС-11). В указанный срок акт приемки объекта капитального строительства подписывается членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.

7.8.2. Подрядчик в срок 15 дней до даты завершения работ обязан:

— вручить Заказчику уведомление о завершении работ и необходимости приступить к приемке результата работ;

— подготовить результаты работ к сдаче Заказчику с комплектом необходимой исполнительной документации, а также документов, подготовка которых входит в обязанности подрядчика, необходимых для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.

7.8.3. Заказчик не позднее чем в течение 5 (пяти) дней с даты получения письменного сообщения подрядчика о готовности к сдаче результата работ (законченного строительством Объекта) обязан сформировать и утвердить состав приемочной комиссии и приступить к приемке результата работ.

7.8.4. Подрядчик передает Заказчику (приемочной комиссии, сформированной Заказчиком) Объект в полной строительной готовности с комплектом проектной, исполнительной, технической и иной документации, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации для объектов капитального строительства и объектов инженерной инфраструктуры, документы, подготовка которых необходима для получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, инструкцию по эксплуатации жилого дома, разработанную в соответствии с требованиями законодательства, и проектом акта приемки объекта капитального строительства (в четырех экземплярах).

7.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проектной и рабочей документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

7.10. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

Освобождение от ответственности

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, и других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств в срок исполнения обязательств по настоящему Контракту увеличивается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1 настоящего Контракта, будут длиться более одного календарного месяца с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без предъявления требования о возмещении убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

Гарантийные обязательства

9.1. Подрядчик гарантирует:

— качество выполнения всех работ в соответствии с проектной, рабочей документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

— возможность эксплуатации Объекта на протяжении гарантийного срока – 18 месяцев.

9.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы составляет 18 месяцев с даты утверждения Заказчиком акта приемки объекта капитального строительства.

9.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

9.4 Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, подрядчик обязан направить своего представителя в сроки указанные в письменном извещении от Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику календарный график с разумными сроками устранения дефектов. В случае не явки представителя подрядчика, Заказчик имеет право составить акт в одностороннем порядке, совместно с представителем эксплуатирующей организации и установить сроки устранения дефектов, уведомив об этом подрядчика.

9.5. Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию — независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

9.6. Расходы на соответствующую экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами — обе Стороны поровну.

9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик. При этом подрядчик должен быть извещен об указанных недостатках.

9.8. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 9.3 Контракта, подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

9.9. В случае получения письменного отказа подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет подрядчика.

Ответственность Сторон

10.1 Ответственность подрядчика:

В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет подрядчику требование об уплате пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц — В) х С (где Ц — цена контракта; В — стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С — размер ставки).

10.2. Ответственность Заказчика и (или) Плательщика:

В случае просрочки исполнения Заказчиком и (или) Плательщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) Плательщиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

10.3. Уплата подрядчиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

10.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Порядок урегулирования споров

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Забайкальского края Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Забайкальского края.

Расторжение Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

— по соглашению Сторон;

— по решению суда;

— в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта соответствии с действующим законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в следующих случаях:

12.2.1. задержка подрядчиком начала строительства более чем на 20 рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. нарушение подрядчиком предусмотренных календарным графиком работ сроков сдачи по его вине более чем на 20 рабочих дней;

12.2.3. систематическое (два и более раз) несоблюдение подрядчиком требований к качеству работ;

12.2.4. установление факта предоставления подрядчиком недостоверной банковской гарантии;

12.2.5. установление факта проведения ликвидации подрядчика — юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

12.2.6. установление факта приостановления деятельности подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 10 дней, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем в процедуре определения подрядчика.

12.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте, а также либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении десяти дней с даты направления подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в Контракте.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым с даты надлежащего уведомления Заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.5. Ответственность за сохранность результата работ до момента расторжения Контракта несет подрядчик. Ответственность за сохранность результата работ после расторжения Контракта несет Заказчик.

12.6. При расторжении настоящего Контракта Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных подрядчиком.

12.7. В случае расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным законом или Контрактом, подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора.

12.8. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения Контракта платежей, а также сумм пени и штрафов, подлежащих взысканию, или возмещения причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения подрядчиком условий настоящего Контракта.

Внесение изменения в контракт

13.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью контракта.

13.2. Любые изменения к настоящему Контракту производятся в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами Контракта.

13.3. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

Прочие положения

14.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

Приложения к Контракту

Приложениями к настоящему Контракту, составляющими его неотъемлемую часть, являются:

Техническое задание и требования к материалам.
Календарный график.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Плательщик:

Подрядчик:

Приложение № 1

к Контракту № ___________от ________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по строительству жилого дома

для обеспечения жилым помещением гражданина

в п.Танха Забайкальского края

Место выполнения строительных работ:

Сроки (периоды) выполнения работ

Срок общий – с момента заключения государственного контракта по 20.09.2018.

Условия выполнения работ:

Требования к техническим характеристикам работ и объём выполняемых работ (их количественные и качественные характеристики):

Обеспечение материалами и механизмами для производства работ: подрядчик приобретает необходимое оборудование, материалы за свой счет и использует свои, необходимые для производства работ механизмы, в соответствии с проектно-сметной документацией.

Срок предоставления гарантий качества работ: гарантия на качество выполненных работ – 18 месяцев.

Требования к безопасности работ: при выполнении работ должны выполняться правила безопасности, противопожарные мероприятия, соблюдаться техника безопасности.

Требования к материалам.

__________________________________

Приложение № 2

к Государственному контракту № ___________от ________________

Календарный график

на выполнение комплекса работ по строительству жилого дома для обеспечения жилым помещением граждан

в п. Танха Забайкальского края

№ п/п	Наименование этапов	2018 год
№ п/п	Наименование этапов	май	июнь	июль	август	сентябрь
1	Подготовительные работы
2	Монтаж фундаментов
3	Монтаж несущих конструкций
4	Отделочные работы
5	Ввод объекта в эксплуатацию

Примечание:

1. Выполнение работ осуществляется с даты подписания Контракта по 20 сентября 2018 года.

2. Сроки выполнения работ по этапам подрядчик устанавливает самостоятельно согласно п.6.2.1 контракта

Заказчик

Генеральный подрядчик

ПОЛОЖЕНИЕ проведения закупки для строительства индивидуальных жилых домов в с. Танха для граждан

admin 24.04.2018

УТВЕЖДЕНО

Протоколом заседания

Координационного совета Ассоциации

государственных учреждений социального

обслуживания Забайкальского края

«Содружество»

№ 36 от 06.04.2018

ПОЛОЖЕНИЕ

проведения закупки для строительства индивидуальных жилых домов в с. Танха

для граждан

Общие положения

1.1. Положение о закупке регламентирует закупочную деятельность Ассоциации государственных учреждений социального обслуживания Забайкальского края «Содружество» в части отбора подрядчика для строительства индивидуальных жилых домов в с. Танха для молодых инвалидов, (далее – Организатор торгов), содержит требования к осуществлению закупки, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры закупки, (включая способы закупки), условия применения процедуры закупки порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения.

1.2. При закупке Организатор торгов руководствуется принципами:

1) информационной открытости закупки;

2) равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам процедур закупки;

3) целевого и экономически эффективного расходования денежных средств;

4) отсутствия ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам процедур закупки.

1.3. Под закупкой понимается осуществляемые в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке, действия Организатора торгов по определению подрядчика с целью заключения с ним договора на выполнение работ и исполнению договора.

1.4. Заказчиком является физическое лицо, для удовлетворения нужд и за счет средств которого закупаются работы.

Комиссия по осуществлению закупки

2.1. Комиссия по осуществлению закупки (далее — комиссия) принимает решения, необходимые для выбора подрядчика при проведении процедуры закупки в том числе:

о допуске или отказе в допуске к участию в процедуре закупки;
о выборе победителя процедуры закупки;
о признании процедуры закупки несостоявшейся.

2.2. Для проведения процедур закупки координационный совет АГУСО «Содружество» утверждает комиссию по осуществлению закупок. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

2.3. В состав комиссии могут входить как сотрудники Организатора торгов, так и сторонние лица. В состав комиссий не могут включаться физические лица, лично заинтересованные в результатах закупок (в том числе физические лица, подавшие заявки (предложения) на участие в процедурах закупок) либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки (предложения), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники процедур закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников процедур закупок.

2.4. Замена члена комиссии допускается только по решению координационного совета АГУСО «Содружество».

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

Участники процедуры закупки
Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.
Участники процедур закупок имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедур закупок подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора устанавливаются в документации о закупке.

Договор на выполнение рабо т

4.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о закупке и заявкой участника процедуры закупки, с которым заключается такой договор.

4.2. После определения победителя конкурентной закупки в срок, предусмотренный для заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора с победителем такой закупки либо при уклонении победителя такой закупки от заключения договора с участником процедуры закупки, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников конкурса, участников аукциона, участников закупки путем запроса котировок, путем запроса предложений — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса, участников аукциона, участников закупки путем запроса котировок, путем запроса предложений — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4.3. В случае отказа от заключения договора с победителем закупки Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 2 настоящей части, и, являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

4.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

4.5. При выполнении дополнительного объема работ заказчик по согласованию с контрагентом вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких работ, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик в обязательном порядке меняет цену договора указанным образом.

4.6. При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.7. В случае перемены Заказчика по договору, права и обязанности Заказчика по такому договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

4.8. Расторжение договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Порядок проведения закупки

5.1. Порядок отбора подрядчика для строительства индивидуальных жилых домов в с. Танха для молодых инвалидов осуществляется путем проведения запроса предложений.

5.2. Под запросом предложений в целях настоящего Положения понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, и содержит наиболее лучшие условия выполнения работ.

5.3. Не допускается взимание с участника процедуры закупки платы за участие в запросе предложений.

5.4. Документация о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Забайкальского края http://atamanovka-di.zabguso.ru за пять рабочих дней до дня проведения такого запроса.

5.5. Документация о запросе предложений разрабатывается и утверждается Организатором торгов.

5.6. Документация о запросе предложений должна содержать:

1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

2) требования к описанию участниками такой закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик;

3) место, условия и сроки (периоды) выполнения работ;

4) сведения о начальной (максимальной) цене договора;

5) форма, сроки и порядок оплаты работы;

6) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;

7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке и порядок подведения итогов такой закупки;

8) требования к участникам такой закупки;

9) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке;

10) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;

11) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

12) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;

13) срок, в течение которого победитель закупки должен подписать проект договора.

14) сведения о возможности Заказчика изменить предусмотренный договором объем работ;

15) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления. Размер обеспечения исполнения договора может быть установлен от пяти до тридцати процентов цены договора, заключаемого по результатам закупки. Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору с подрядчиком плюс до 60 дней.

5.7. К документации о запросе предложений должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью документации о запросе предложений.

5.8. Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора требования, которые не указаны в документации о запросе предложений. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, к закупаемым работам, а также к условиям исполнения договора, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым ими работам, к условиям исполнения договора.

5.9. Со дня размещения на сайте извещения о проведении запроса предложений Организатор торгов на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о проведении запроса предложений в форме бумажного документа. Предоставление документации осуществляется без взимания платы.

5.10. Предоставление документации о запросе предложений до размещения документации о проведении запроса предложений не допускается.

5.11. Любой участник процедуры закупки вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений. В течение одного рабочего дня со дня поступления указанного запроса Организатор торгов обязан направить в форме бумажного документа разъяснения положений документации о запросе предложений, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за два дня до дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

5.12. Организатор торгов по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о запросе предложений. Изменение предмета запроса предложений не допускается. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения о необходимости указанных изменений соответствующая информация размещается на сайте http://atamanovka-di.zabguso.ru. При этом в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи заявок на участие в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системна сайте указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в запросе предложений.

Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений

6.1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в срок и по форме, которые установлены в документации о запросе предложений.

6.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в запросе предложений в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка, фирменное наименование участника процедуры закупки, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

6.3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать: